工程项目合作意向书

　　五、工程结算及利息 结算方式：按______省现行计价方式计算

　　□方案一：乙方出资到一期项目结构封顶，按工程预算100%结算，所产生的工程款必须在30天内付清;结构封顶后余下的工程量，甲方按月工程量的80%工程款计付，自然月5号前结清上月工程款，余下工程款在结算后30天内付清。

　　□ 方案二：乙方负责融资，所贷款利息由甲方负责，总体结算按预算的100%结算，年利率 约20 %。(融资办法：基金公司+银行贷款 )

　　六、项目物业抵消工程款

　　如因甲方资金或其它问题30天内不能按期支付工程款，未付工程款乙方有权将该项目所建物业作为工程款抵消，计算方案：建安成本+土地成本+税费+300元/�O=物业单价/�O，按此方式进行折价抵消工程款。

　　七、违约责任

　　1、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向当地人民法院起诉。

　　2、乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的出付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1‰追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。

　　3、本协议与正签合同具有同等法律效力。

　　八、本意向书作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。

　　甲方：__________ 乙方： __________

　　法定代表人：_________ 法定代表人：__________

　　地址：_______________ 地址：____________

　　______年______月______日

工程项目合作意向书 篇10

　　建设工程施工意向协议书

　　甲方(发包方)：

　　乙方(承包方)：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其

　　他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本意向协议书。

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：( )框架结构，( )钢结构 总建筑面积 �O。 承包范围：施工图纸范围内的全部土建(含钢结构)、安装、消

　　防及室外附属工程等 。

　　工期要求：合同工期总日历天数 天 。

　　开工日期： 20xx年 月 (具体以开工报告为准) 竣工日期： 20xx 年 月 工程质量要求： 合格 签约合同价：(大写)暂定 万元;(小写)： 元(人民币)

　　其他约定： 工程造价按实际施工工程量结算。

　　结算依据：《浙江省建筑工程预算定额》(20xx版)、《浙江省安

　　装工程预算定额》(20xx版)《浙江省市政工程预算定额》(20xx版)《浙江省施工机械台班费用参考单价》(20xx版)、《浙江省建设工程

　　施工取费定额》(20xx版)、《浙江省建筑工程节能预算定额》、《建筑工程建筑面积技术规范》(GB/T50353-20xx)、浙江省建设工程计价规则和计价依据(20xx版)、建建发【20xx】135号文件、建建发【20xx】91号文件、建建发【20xx】92号文件、浙建站计(20xx)28号文件及浙江省、台州市有关补充规定等相关文件。

　　本项目工程量据实结算，人、材、机单价执行工程所在地信息价，无信息价的按市场价签证确认。税金取费按台州市最新政策执行。

　　工程款支付：本工程按月支付工程进度款， 承包人必须每月25日前将当月实际完成的各部位的已完工程量报送建设单位，并在次月25日前，发包人应向承包人支付工程款的80%。

　　乙方提供工程结算经审计部门审计完毕，并经甲乙双方认可后支付至工程总造价的97%;余下3%作为质量保修金，并依照法律、法规等规定返回。以上工程款支付时间为7天。所有款项凭建筑工程税务发票和银行往来结算。

　　本意向协议书一式两份，双方各执一份。甲、乙双方一致承诺，在本工程办妥建设工程规划许可证后，依照本意向协议书重新签订建设工程施工合同，办理建设工程施工合同备案手续。

　　建设单位(盖章)： 施工单位(盖章)：

　　20xx年 月 日 20xx年 月 日

工程项目合作意向书 篇11

　　甲方：

　　乙方：

　　为满足各自经济利益，甲乙双方本着互惠互利、平等合作的原则，达成合约：

　　一、乙方应具备如下基本前提条件：(1)乙方对该专案已经完成书面可行性建设方案与商业实施方案;(2)该项目已经中国政府同意并批准进行建设与经营;(3)乙方对该项目具备合法、独立的建设权与经营权;(4)乙方能够独立落实并完成项目投资各项基本实施条件并提供办理的相关手续;(5)乙方对于向甲方(投资人)就该项目所提供的相关书面档的真实、合法与有效性能够承担法律责任，并有经济实力与甲方共同完成投资合作过程中所发生的经济成本;